Diseño, Construcción, Administración, Financiamiento, Mantenimiento y Transferencia de las Obras de Infraestructura y Mejoramiento de la Red Vial de San Pedro Sula (SIGLO XXI)

Contrato de Concesión / DFBOT (Diseño, Financiamiento, Construcción, Operación y Transferencia)

Resumen proyecto

Sector

Sector infraestructura

Ubicación

Cortés

Valor estimado del proyecto

1,845.64 M (LPS)

Etapa

Contratacion

Entidad contratante

Dirección General de Carreteras (DGC)

Fecha de publicación

13/07/2018

Información básica del proyecto

08

Diseño, Construcción, Administración, Financiamiento, Mantenimiento y Transferencia de las Obras de Infraestructura y Mejoramiento de la Red Vial de San Pedro Sula (SIGLO XXI)

Cortés

Sector infraestructura

Vial

El proyecto propuesto consiste poner en marcha una serie de proyectos de infraestructura vial y urbana para hacerle frente a las necesidades de los usuarios de la red vial de la Ciudad de San Pedro Sula, a fin de solucionar problemas de congestionamiento vehicular en sitios críticos de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. Actualmente el tránsito promedio diario que circula por las principales arterias de la ciudad excede los estándares de capacidad vial en función de la fluidez y el confort; lo que se traduce en enormes costos de operación vehicular, impacto en la factura petrolera y pérdidas de tiempo de viaje para las personas, la carga y los productos. El ámbito de este proyecto es local, con un fuerte impacto indirecto en un amplio sector de la economía nacional, puesto que la Ciudad de San Pedro Sula es un enorme centro industrial dentro de la estructura económica del país. El proyecto se justifica para impedir el deterioro continuo de las condiciones de circulación vehicular en las diferentes calles y avenidas de la ciudad, debido al incremento anual no solo del tránsito local, sino también del tráfico de vehículos de paso por la ciudad y el tránsito interurbano. La materialización de este proyecto, permitirá mejorar sustancialmente el confort y la fluidez del tránsito vehicular, y reducir sustancialmente los tiempos de viaje, la seguridad de los usuarios y los costos de operación vehicular. El proyecto beneficia a los usuarios y/o al área de influencia de las siguientes maneras: Reducción de consumo de combustible Reducción de tiempos de espera Reducción de contaminación ambiental Mejora general en la calidad de vida

El propósito del contrato es administrar los fondos provenientes de la recaudación por el cobro de la contribución vehicular; recursos que serán transferidos al consorcio SPS SIGLO XXI. Pagar también con estos ingresos los servicios prestados por la supervisión y los pagos correspondientes a lo establecido en el contrato

LPS. 1,845,637,424.82

17/01/14

Documentos de la información básica

Título Descripción Documentos
Nota de Prioridad Nota de Prioridad No. 0000004-14, Diseño, Financiamiento, Mantenimiento y Transferencia de las Obras de Infraestructura y Mejoramiento de la Red Vial de San Pedro Sula Descargar / Ver
Perfil del Proyecto Perfil del Proyecto Diseño, Financiamiento, Mantenimiento y Transferencia de las Obras de Infraestructura y Mejoramiento de la Red Vial de San Pedro Sula Descargar / Ver
Declaratoria de Interés Publico Declaratoria de Interés Publico para proyecto Financiamiento, Mantenimiento y Transferencia de las Obras de Infraestructura y Mejoramiento de la Red Vial de San Pedro Sula Descargar / Ver
Dictamen Legal Dictamen Legal para proyecto Financiamiento, Mantenimiento y Transferencia de las Obras de Infraestructura y Mejoramiento de la Red Vial de San Pedro Sula Descargar / Ver
Dictamen Técnico Dictamen Técnico Proyecto Diseño, Financiamiento, Mantenimiento y Transferencia de las Obras de Infraestructura y Mejoramiento de la Red Vial de San Pedro Sula Descargar / Ver
Dictamen Financiero Dictamen Financiero, Proyecto Diseño, Financiamiento, Mantenimiento y Transferencia de las Obras de Infraestructura y Mejoramiento de la Red Vial de San Pedro Sula Descargar / Ver
Circular No. 1 Circular No. 1, Diseño, Financiamiento, Mantenimiento y Transferencia de las Obras de Infraestructura y Mejoramiento de la Red Vial de San Pedro Sula Descargar / Ver
Circular No. 2 Circular No. 2, Diseño, Financiamiento, Mantenimiento y Transferencia de las Obras de Infraestructura y Mejoramiento de la Red Vial de San Pedro Sula Descargar / Ver
Acta de Comisión Declaratoria de Interés Publico Acta de Comisión Declaratoria de Interés Publico para Proyecto Diseño, Financiamiento, Mantenimiento y Transferencia de las Obras de Infraestructura y Mejoramiento de la Red Vial de San Pedro Sula Descargar / Ver
Solicitud de Proyecto Solicitud de Proyecto SIGLO XXI para modalidad de Alianza Publico - Privada Descargar / Ver
Constancia de Factibilidad Ambiental Constancia de Factibilidad Ambiental para proyecto Diseño, Financiamiento, Mantenimiento y Transferencia de las Obras de Infraestructura y Mejoramiento de la Red Vial de San Pedro Sula Descargar / Ver
Expresión de Interés Publico Expresión de Interés Publico proyecto Diseño, Financiamiento, Mantenimiento y Transferencia de las Obras de Infraestructura y Mejoramiento de la Red Vial de San Pedro Sula Descargar / Ver
Licencia Ambiental No. 113-2014 Licencia Ambiental No. 113-2014 Ampliación Boulevard del Norte Descargar / Ver
Licencia Ambiental No. 061-2015 Licencia Ambiental No. 061-2015, Ampliación Bulevar 33 Calle Descargar / Ver
Licencia Ambiental No. 063-2015 Licencia Ambiental No. 063-2015, Bulevar del Este con carretera a La Lima Descargar / Ver
Licencia Ambiental No. 046-2015 Licencia Ambiental No. 046-2015, Intercambiador GALA Descargar / Ver
Licencia Ambiental No. 057-2015 Licencia Ambiental No. 057-2015, Intercambiador de Occidente Descargar / Ver
Licencia Ambiental No. 062-2015 Licencia Ambiental No. 062-2015, Reparación del Puente Rio Blanco, Intercambiador El Zapotal, Modificación del puente peatonal de IHSS, Puente peatonal del Palenque,Puente peatonal de Col. Fesitranh Descargar / Ver
Desglose del presupuesto

Monto Moneda Descripción Fuente Fecha inicial Fecha final
1,384,224,047.00 LPS Obras Consorcio SPS SIglo XXI 2014-01-17 2029-01-17
83,053,442.00 LPS Diseño Consorcio SPS SIglo XXI 2014-01-17 2029-01-17
55,368,961.00 LPS Supervisión Consorcio SPS SIglo XXI 2014-01-17 2029-01-17
5,121,628.00 LPS Estudio Ambiental Consorcio SPS SIglo XXI 2014-01-17 2029-01-17
13,842,240.00 LPS Mercadeo Consorcio SPS SIglo XXI 2014-01-17 2029-01-17
157,299,354.00 LPS Expropiaciones Consorcio SPS SIglo XXI 2014-01-17 2029-01-17
146,727,749.00 LPS Previstos Consorcio SPS SIglo XXI 2014-01-17 2029-01-17
Fuentes de financiamiento

Fuente de financiamiento Monto Moneda Tasa
Banco Ficohsa 268,180,080.00 LPS 1.00
Banco Ficohsa 176,130,573.00 LPS 1.00
Banco Ficohsa 165,389,878.00 LPS 1.00
Banco Ficohsa 222,627,514.00 LPS 1.00
Banco Ficohsa 143,511,596.00 LPS 1.00
Banco Ficohsa 446,309,719.00 LPS 1.00
Banco Ficohsa 496,700,549.00 LPS 1.00
Beneficiarios

Departamento Municipio Beneficio
Cortés San Pedro Sula El ámbito de este proyecto es local, con un fuerte impacto indirecto en un amplio sector de la economía nacional, puesto que la Ciudad de San Pedro Sula es un enorme centro industrial dentro de la estructura económica del país. El proyecto se justifica para impedir el deterioro continuo de las condiciones de circulación vehicular en las diferentes calles y avenidas de la ciudad, debido al incremento anual no solo del tránsito local, sino también del tráfico de vehículos de paso por la ciudad y el tránsito interurbano. La materialización de este proyecto, permitirá mejorar sustancialmente el confort y la fluidez del tránsito vehicular, y reducir sustancialmente los tiempos de viaje, la seguridad de los usuarios y los costos de operación vehicular. El proyecto beneficia a los usuarios y/o al área de influencia de las siguientes maneras: Reducción de consumo de combustible. Reducción de tiempos de espera. Reducción de contaminación ambiental. Mejora general en la calidad de vida.
Demanda estimada anual

Título Unidad Medida
Parque Vehicular Año 1 Vehiculos Motorizados 304,640.00
Parque Vehicular Año 2 Vehiculos Motorizados 318,349.00
Parque Vehicular Año 3 Vehiculos Motorizados 332,675.00
Parque Vehicular Año 4 Vehiculos Motorizados 347,645.00
Parque Vehicular Año 5 Vehiculos Motorizados 363,289.00
Parque Vehicular Año 6 Vehiculos Motorizados 379,637.00
Parque Vehicular Año 7 Vehiculos Motorizados 396,721.00
Parque Vehicular Año 8 Vehiculos Motorizados 414,574.00
Parque Vehicular Año 9 Vehiculos Motorizados 433,229.00
Parque Vehicular Año 10 Vehiculos Motorizados 452,725.00
Parque Vehicular Año 11 Vehiculos Motorizados 473,097.00
Parque Vehicular Año 12 Vehiculos Motorizados 494,387.00
Parque Vehicular Año 13 Vehiculos Motorizados 516,634.00
Parque Vehicular Año 14 Vehiculos Motorizados 539,883.00
Parque Vehicular Año 15 Vehiculos Motorizados 564,177.00
Detalles de contacto de la autoridad contratante

Roberto Pineda

Secretario de Estado

rapiro502@hotmail.com

2232-7200

INSEP

Proceso de contratación

Invitación

Contratación de Concesionario para el Diseño, Construcción, Administración, Financiamiento, Mantenimiento y Transferencia de las Obras de Infraestructura y Mejoramiento de la Red Vial de San Pedro Sula

Contrato de Concesión / DFBOT (Diseño, Financiamiento, Construcción, Operación y Transferencia)

Proceso Competitivo

  • 1. CONCAY
  • 2. ASTALDI S.P.A.
  • 3. Sociedad Mercantil Constructora MECO S.A.
  • 4. Consorcio SPS SIglo XXI
Documentos de la licitación

Título Descripción Documento
Publicación Expresión de Interés Publicación Expresión de Interés Proyecto Diseño, Financiamiento, Mantenimiento y Transferencia de las Obras de Infraestructura y Mejoramiento de la Red Vial de San Pedro Sula Descargar / Ver
Pliegos de Condiciones Iniciativa Privada Pliegos de Condiciones, Proyecto Diseño, Financiamiento, Mantenimiento y Transferencia de las Obras de Infraestructura y Mejoramiento de la Red Vial de San Pedro Sula Descargar / Ver
Acuerdo de Confidencialidad Acuerdo de Confidencialidad para Proyecto Diseño, Financiamiento, Mantenimiento y Transferencia de las Obras de Infraestructura y Mejoramiento de la Red Vial de San Pedro Sula Descargar / Ver
Comprobantes Pagos Derechos de Participación Comprobantes Pagos Derechos de Participación Proyecto Diseño, Financiamiento, Mantenimiento y Transferencia de las Obras de Infraestructura y Mejoramiento de la Red Vial de San Pedro Sula Descargar / Ver
Detalles de contacto de la entidad de adquisición

Miguel Servellón

Director Técnico

miguel.servellon@coalianza.gob.hn

2232-4647

COALIANZA

Adjudicación

A16

Proceso Competitivo


Documentos de la adjudicación

Título Descripción Documentos
Nota de Adjudicación Consorcio Siglo XXI Nota de Adjudicación Consorcio Siglo XXI para Proyecto Diseño, Financiamiento, Mantenimiento y Transferencia de las Obras de Infraestructura y Mejoramiento de la Red Vial de San Pedro Sula Descargar / Ver
Oferentes preferidos

Nombre
Consorcio SPS SIglo XXI

Resumen del contrato APP


2018-01/16

Contrato de Concesión para el Diseño, Construcción, Administración, Financiamiento, Mantenimiento y Transferencia de las Obras de Infraestructura y Mejoramiento de la Red Vial de San Pedro Sula

Consorcio SPS SIglo XXI

El objetivo del proyecto propuesto según expone el solicitante, es poner en marcha una serie de proyectos de infraestructura vial y urbana para hacerle frente a las necesidades de los usuarios de la red vial de la ciudad de San Pedro Sula, a fin de solucionar problemas de congestiona miento vehicular en sitios críticos de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. Actualmente el tránsito promedio diario que circula por las principales arterias de la ciudad excede los estándares de capacidad vial en función de la fluidez y el confort; lo que se traduce en enormes costos de operación vehicular, impacto en la factura petrolera y pérdidas de tiempo de viaje para las personas, la carga y los productos.

17/01/14

17/01/29

1,845,637,424.82

88,857,057.70

Documentos de la contratación

Título Descripción Documentos
RTN Consorcio Siglo XXI RTN Consorcio Siglo XXI - Proyecto Diseño, Financiamiento, Mantenimiento y Transferencia de las Obras de Infraestructura y Mejoramiento de la Red Vial de San Pedro Sula Descargar / Ver
Decreto Legislativo No. 369-2013 Decreto Legislativo No. 369-2013 - Proyecto Diseño, Financiamiento, Mantenimiento y Transferencia de las Obras de Infraestructura y Mejoramiento de la Red Vial de San Pedro Sula Descargar / Ver
Decreto Ejecutivo No. 013-2014 Decreto Ejecutivo No. 013-2014 - Proyecto Diseño, Financiamiento, Mantenimiento y Transferencia de las Obras de Infraestructura y Mejoramiento de la Red Vial de San Pedro Sula Descargar / Ver
Acta de Aprobación de Contrato Acta de Aprobación de Contrato - Proyecto Diseño, Financiamiento, Mantenimiento y Transferencia de las Obras de Infraestructura y Mejoramiento de la Red Vial de San Pedro Sula Descargar / Ver
Contrato de Concesión Contrato de Concesión - Proyecto Diseño, Financiamiento, Mantenimiento y Transferencia de las Obras de Infraestructura y Mejoramiento de la Red Vial de San Pedro Sula Descargar / Ver
Anexos Contrato de Concesión Anexos Contrato de Concesión - Proyecto Diseño, Financiamiento, Mantenimiento y Transferencia de las Obras de Infraestructura y Mejoramiento de la Red Vial de San Pedro Sula Descargar / Ver
Escritura de Constitución Consorcio Siglo XXI Escritura de Constitución Consorcio Siglo XXI Descargar / Ver
Garantía Bancaria Consorcio Siglo XXI Garantía Bancaria Consorcio Siglo XXI - Proyecto Diseño, Financiamiento, Mantenimiento y Transferencia de las Obras de Infraestructura y Mejoramiento de la Red Vial de San Pedro Sula Descargar / Ver
Oficio de Remisión de Contrato de Concesión a Congreso Nacional Oficio de Remisión de Contrato de Concesión a Congreso Nacional - Proyecto Diseño, Financiamiento, Mantenimiento y Transferencia de las Obras de Infraestructura y Mejoramiento de la Red Vial de San Pedro Sula Descargar / Ver

Información financiera

Detalles de organización

Organización
Ratio de capital de la deuda

Equidad de capital de la deuda Cantidad del capital social Moneda del capital social Detalles de la razón de la equidad de la deuda Relación de subsidio
80 20 LPS 4 0
Garantía de gobierno

Título Categoría de financiación Fecha inicio Fecha final Monto Moneda
Ingreso Mínimo Anual Garantizado IMAG 2015-01-01 2015-12-31 117751105 LPS
Ingreso Mínimo Anual Garantizado IMAG 2016-01-01 2017-12-31 174177730.59 LPS
Ingreso Mínimo Anual Garantizado IMAG 2017-01-01 2017-12-31 207259309.61 LPS
Ingreso Mínimo Anual Garantizado IMAG 2018-01-01 2018-12-31 228165408 LPS
Ingreso Mínimo Anual Garantizado IMAG 2019-01-01 2019-12-31 264651222 LPS
Ingreso Mínimo Anual Garantizado IMAG 2020-01-01 2020-12-31 333892359 LPS
Ingreso Mínimo Anual Garantizado IMAG 2021-01-01 2021-12-31 404614884 LPS
Ingreso Mínimo Anual Garantizado IMAG 2022-01-31 2022-12-31 433563196 LPS
Ingreso Mínimo Anual Garantizado IMAG 2023-01-01 2023-12-31 438346474 LPS
Ingreso Mínimo Anual Garantizado IMAG 2024-01-01 2024-12-31 435174676 LPS
Ingreso Mínimo Anual Garantizado IMAG 2025-01-01 2025-12-31 386164317 LPS
Ingreso Mínimo Anual Garantizado IMAG 2027-01-01 2027-12-31 312303633 LPS
Ingreso Mínimo Anual Garantizado IMAG 2028-01-01 2028-12-31 280033384 LPS
Ingreso Mínimo Anual Garantizado IMAG 2029-01-01 2029-12-31 280033384.22 LPS
Ingreso Mínimo Anual Garantizado IMAG 2030-01-01 2030-12-31 242563287 LPS
Riesgos

Descripción Asignación
Riesgo de Diseño Consorcio SPS SIglo XXI
Riesgo de Construcción Consorcio SPS SIglo XXI
Riesgo de Operación y Mantenimiento Consorcio SPS SIglo XXI
Riesgo de Ingresos Consorcio SPS SIglo XXI
Riesgo de Ingresos Estado de Honduras
Riesgo Financiero Consorcio SPS SIglo XXI
Riesgo de Demanda Estado de Honduras
Riesgo de Cambios en la Ley Consorcio SPS SIglo XXI
Riesgo de Eventos Adversos Consorcio SPS SIglo XXI
Riesgo de Fuerza Mayor Estado de Honduras
Riesgo de Terminación Anticipada Consorcio SPS SIglo XXI
Riesgo Ambiental Consorcio SPS SIglo XXI
Capital compartido

Ratio de capital de la deuda Monto capital compartido Moneda capital compartido
IRR actual

Título Descripción Duración de periodo en días
TIR del Proyecto 18.58% 15
TIR del Inversionista 23.03% 15
Renegociaciones

Título Descripción Fecha Razón
Accionistas

Nombre Derechos de votación Detalles del derecho de votación Accionado
Prestamistas comerciales / Inversionistas institucionales

Nombre Derechos de votación Detalles del derecho de votación Accionado
Proyectos relacionados

Nombre Proyecto Ver Proyecto

Renegociaciones


Número de modificación Fecha de modificación del contrato Tipo modificación Justificación de contrato Cambio en el precio original del contrato Alcance actual contrato
1 04/04/17 Modificación de diseño Cambio de diseño de la obra No. 14 INTERCAMBIADOR DE OCCIDENTE 0

Documentos de la renegociación



Título Descripción Documentos
Modificación de Diseño de la obra No. 14 Modificación de Diseño de la obra No. 14 “INTERCAMBIADOR DE OCCIDENTE” Descargar / Ver

Implementación

Datos de contacto del proveedor de los servicios

Luis Nasser

Colonia Sta. Martha, Sector N.E. San Pedro Sula

2545-8470

info@wym.hn

31/12/1969


Inversiones realizadas

No ha divulgado esta información

Tarifas

Título Notas Dimensiones Monto Moneda
Transacciones

Fecha Nombre de pagador Nombre del beneficiario Monto Moneda
Documentos de la implementación

Título Descripción Documentos
Garantía de cumplimiento de contrato Garantía de cumplimiento de contrato SPS Nº 1527416 Descargar / Ver
Programa de trabajo obra No. 14 Programa de trabajo obra No. 14 INTERCAMBIADOR DE OCCIDENTE Descargar / Ver
Programa de trabajo obra No. 15 Programa de trabajo obra No. 15 CONSTRUCCIÓN INTERCAMBIO EN INTERSECCIÓN CON EL ACCESO A SECTOR SANTA MARTHA / LOMAS DEL CARMEN Descargar / Ver
Programa de trabajo obra No. 17 Programa de trabajo obra No. 17, completar los dos carriles faltantes para hacer 4 carriles y rehabilitar los dos carriles existentes entre el estadio Olímpico y la Intersección con la salida a La Lima Descargar / Ver
Programa de trabajo obra No. 18 Programa de trabajo obra No. 18, Boulevard Estadio Olímpico – El Polvorín – Puente sobre quebrada Descargar / Ver
Programa de trabajo obra No. 19 Programa de trabajo obra No. 19 “Reconstrucción dos carriles Actuales” Descargar / Ver
Acuerdo de Priorizacion de Obras Acuerdo de Priorizacion de Obras Descargar / Ver
Informe de Supervision Informe de Supervision Mes de Junio 18 Descargar / Ver
Garantia de Cumplimiento Garantia de Cumplimiento de Contrato vigente del 08/05/2018 hasta el 08/05/19 Descargar / Ver
Acta No. 001 Aprobación de Diseños Acta No. 001 - Obra No. 4 Descargar / Ver
Acta No. 002 Aprobación de Diseños Acta No. 002 - Obra No.13 Descargar / Ver
Acta No. 003 Aprobación de Diseños Acta No.3 - Obra No.5 Descargar / Ver
Acta No. 004 Aprobación de Diseños Acta No. 4 - Obra No. 6 Descargar / Ver
Acta No. 005 Aprobación de Diseños Acta No. 5 - Obra No.12 Descargar / Ver
Acta No. 006 Aprobación de Diseños Acta No. 6 - Obra No. 7 Descargar / Ver
Acta No. 007 Aprobación de Diseños Acta No. 7 - Obra No.8 Descargar / Ver
Acta No. 008 Aprobación de Diseños Acta No. 8 - Obra No. 9 Descargar / Ver
Acta No. 009 Aprobación de Diseños Acta No. 9 - Obra No.14 Descargar / Ver
Acta No. 010 Aprobación de Diseños Acta No. 10 - Obra No. 1 Descargar / Ver
Acta No. 011 Aprobación de Diseños Acta No. 11 - Obra No. 2 Descargar / Ver
Acta No. 012 Aprobación de Diseños Acta No. 12 - Obra No. 3 Descargar / Ver
Acta No. 013 Aprobación de Diseños Acta No. 13 - Obra No. 10 Descargar / Ver
Acta No. 014 Aprobación de Diseños Acta No. 14 - Obra No. 11 Descargar / Ver
Acta No. 015 Aprobación de Diseños Acta No. 15 - Obra No. 15 Descargar / Ver
Acta No. 016 Aprobación de Diseños Acta No. 16 - Obra No. 16 Descargar / Ver
Acta No. 017 Aprobación de Diseños Acta No. 17 - Obra No. 17 Descargar / Ver
Acta No. 018 Aprobación de Diseños Acta No. 18 - Obra No. 18 Descargar / Ver
Acta No. 019 Aprobación de Diseños Acta No. 19 - Obra No. 19 Descargar / Ver
Acta No. 020 Aprobación de Diseños Acta No. 20 - Obra No. 20 Descargar / Ver
Acta No. 021 Aprobación de Diseños Acta No. 21 - Obra No. 21 Descargar / Ver
Acta No. 022 Aprobación de Diseños Acta No. 22 - Obra No. 22 Descargar / Ver
Acta No. 023 Aprobación de Diseños Acta No. 23 - Obra No. 23 Descargar / Ver
Acta No. 024 Aprobación de Diseños Acta No. 24 - Obra No. 24 Descargar / Ver
Acta de Recepción Obra No. 4 Acta de Recepción Obra No. 4 Descargar / Ver
Acta de Recepción Obra No. 5 Acta de Recepción Obra No. 5 Descargar / Ver
Acta de Recepción Obra No. 9 Acta de Recepción Obra No. 9 Descargar / Ver
Acta de Recepción Obra No. 12 Acta de Recepción Obra No. 12 Descargar / Ver
Acta de Recepción Obra No. 13 Acta de Recepción Obra No. 13 Descargar / Ver
Acuerdos SAPP SIGLO XXI Acuerdos SAPP SIGLO XXI Descargar / Ver
Poliza de seguro de obra civil terminada (obra No. 5) Poliza de seguro de obra civil terminada (obra No. 5) Descargar / Ver
Poliza de seguro de obra civil terminada (obra No. 9) Poliza de seguro de obra civil terminada (obra No. 9) Descargar / Ver
Poliza de seguro de obra civil terminada (obra No. 12) Poliza de seguro de obra civil terminada (obra No. 12) Descargar / Ver
Poliza de seguro de obra civil terminada (obra No. 13) Poliza de seguro de obra civil terminada (obra No. 13) Descargar / Ver
Poliza de seguro de obra civil Terminada y Rotura de maquinaria (obra No.4) Poliza de seguro de obra civil Terminada y Rotura de maquinaria (obra No.4) Descargar / Ver
Poliza de seguro de todo riesgo de contratista (obra No. 15) Poliza de seguro de todo riesgo de contratista (obra No. 15) Descargar / Ver
Poliza de seguro de todo riesgo de contratista (obra No. 19) Poliza de seguro de todo riesgo de contratista (obra No. 19) Descargar / Ver
Poliza de seguro de todo riesgo de contratista y incendio o rayo (obra No. 14) Poliza de seguro de todo riesgo de contratista y incendio o rayo (obra No. 14) Descargar / Ver
Poliza de seguro de todo riesgo de contratista y incendio o rayo (obra No. 18) Poliza de seguro de todo riesgo de contratista y incendio o rayo (obra No. 18) Descargar / Ver
Poliza de seguro de todo riesgo de contratista y Terrorismo (obra No. 17) Poliza de seguro de todo riesgo de contratista y Terrorismo (obra No. 17) Descargar / Ver
Informe Fiscalización Informe Fiscalización Periodo 01/06/2014 al 31/12/2015 SAPP Descargar / Ver
Resoluciones SAPP Resoluciones No. 021-SAPP Descargar / Ver
Cierre Financiero Año 1 Cierre Financiero Año 1 Descargar / Ver
Tarifas SPS SGLO XXI Tarifas SPS SGLO XXI - Aprobadas a partir de 07/2018 Descargar / Ver
Informe de Supervisión SAPP Informe de Supervisión Dirección Tecnica SAPP Junio 18 Descargar / Ver
Contrato de Fideicomiso Contrato de Fideicomiso SIGLO XXI adjudicado a Banco Ficohsa firmado el 22 de mayo de 2014 Descargar / Ver
Certificación Modificación de Escritura Certificación Modificación de Escritura SIGLO XXI Descargar / Ver
Contrato de Supervision Contrato de Supervision SAYBE y ASOIADOS - SIGLO XXI Descargar / Ver
Oficio SAPP No.328-2018 Oficio SAPP No.328-2018 - Revisión al factor de ajuste tarifario contribución SIGLO XXI Descargar / Ver
Resolución P-SAPP-023-2014-PO Resolución P-SAPP-023-2014-PO Descargar / Ver

Avances


% Fí­sico progra. % Fí­sico real Finan. progra. Finan. real Fecha de avance Descripción de problemas Descripción de temas Imágenes
100.00 100.00 100.00 100.00

31/12/2017

Obra Nª 9 – “Puente Peatonal del IHSS” No hay imagenes disponibles
100.00 100.00 100.00 100.00

31/12/2017

Obra N° 13 – “Intercambio en la Intersección con el Segundo Anillo (Intercambiador Gala)” No hay imagenes disponibles
100.00 100.00 100.00 100.00

31/12/2017

Obra N°5 – “Puente sobre Río Blanco (Ampliación Boulevard del Norte)” No hay imagenes disponibles
100.00 100.00 100.00 100.00

31/12/2017

Obra N° 12 – “Reparaciones de puentes actuales sobre Río Blanco” No hay imagenes disponibles
100.00 100.00 100.00 100.00

31/12/2017

Obra N° 4 –“Ampliación a 6 carriles del Boulevard del Norte, entre el puente sobre el Rio Bermejo y las casetas de peaje” No hay imagenes disponibles
100.00 100.00 100.00 100.00

30/06/2018

Obra No. 14 – “Construcción del Intercambio de Occidente” No hay imagenes disponibles
49.20 38.14 49.20 38.14

30/06/2018

El Avance Físico Real tiene un atraso reflejado debido a las manifestaciones sociales que se produjeron en el país en los meses de Diciembre del 2017 y Enero del 2018 y que la obra se paralizo. Obra N° 17 - “Completar los dos carriles faltantes para hacer 4 carriles y rehabilitar los dos carriles existentes entre el estadio Olímpico y la Intersección con la salida a la Lima” No hay imagenes disponibles
93.16 19.79 93.16 19.79

30/06/2018

El Avance Físico Real tiene un atraso reflejado debido a las manifestaciones sociales que se produjeron en el país en los meses de Diciembre del 2017 y Enero del 2018 y que la obra se paralizo. Obra N° 19 - “Reconstrucción dos carriles Actuales” No hay imagenes disponibles
100.00 100.00 100.00 100.00

30/06/2018

Obra N° 15 - “Construcción Intercambio en Intersección Con el Acceso a Sector Santa Martha / Lomas del Carmen” No hay imagenes disponibles
87.74 82.97 87.74 82.97

30/06/2018

El Avance Físico Real tiene un atraso reflejado debido a las manifestaciones sociales que se produjeron en el país en los meses de Diciembre del 2017 y Enero del 2018 y que la obra se paralizo. Obra N° 18 - “Boulevard Estadio Olímpico – El Polvorín – Puente sobre quebrada” No hay imagenes disponibles

Documentos de avances


Título Descripción Documentos

Mapa

Anuncios


Título

L 1010 MILLONES INVERTIDOS EN SIGLO XXI

Descripción

UNOS 1010 MILLONES DE LEMPIRAS INVERTIDOS POR EL PROYECTO SIGLO XXI http://coalianza.gob.hn/es/noticias/noticias-de-coalianza/1710-unos-1010-millones-de-lempiras-invertidos-por-el-proyecto-siglo-xxi

mail_outline
expand_less